Договор купли продажи песка самовывоз. Типовой договор о поставках нерудных материалов

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ШЕБНЯ

Место заключения: г. __________.Дата заключения: « » мая 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью __________в лице генерального директора ___________, действующего на основании Устава, которое в дальнейшем именуется «Продавец», и « », в

лице генерального директора-., действующего на

основании Устава, которое в дальнейшем именуется «Покупатель», заключили договор о

нижеследующим:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 На условиях настоящего Договора Продавец обязуется передать товар в собственность

Покупателя, Покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определенную денежную сумму

Продавцу.

1.2. Предметом купли-продажи по данному Договору есть щебень гранитный фракции, мм

2. КАЧЕСТВО

2.1.Товар отвечает ГОСТ 8267-93.

2.2.Класс применения товара - первый. Может использоваться во всех видах строительства.

3. КОЛИЧЕСТВО

3.1. Количество товара по настоящему Договору составляет тон фракции 00-00 мм.

4. ЦЕНА

4.1 Цена товара определяется сторонами приложениями к настоящему Договору.

4.2. Цена определяется в рублях за одну тонну и составляет рублей РФ за одну тонну на

условиях франко-вагон станция Продавца..

4.3 Общая стоимость товара, который будет поставлен Покупателем Продавцу по настоящему

Договору, составляет не более 00 000 000,00 () рублей РФ.

4.4. Продавец имеет право изменить цену на товар, о чем извещает Покупателя не позднее чем за

10 (десять) дней до даты изменения цены товара. Новая цена на товар приобретает силу с даты

согласования ее Покупателем.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1.Товар поставляется Продавцом Покупателю на условиях франко-вагон железнодорожная

станция Продавца (_________). Железнодорожная станция перехода __________. При толковании условий поставки используются правила «Инкотермс» в редакции 2000 года.

5.2.Товар поставляется железнодорожным транспортом.

5.3.Поставка товара осуществляется партиями в объеме согласно приложений, которые являются

неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.4.Получатели товара определяются по письменным заявкам Покупателя.

5.5.Отправителем товара являются ___________ (код Отправителя __________)

Станции отправления: ___________ железной дороги (код станции _________)

5.6.Количество единиц подвижного состава в одной отправке определяется Продавцом.

5.7.Товар должен пересечь таможенную границу РФ не позднее 90 дней с момента оплаты.

6. ДОКУМЕНТЫ

6.1. При поставке каждой партии товара Покупателю передаются такие документы:

6.1.1.Выданный Продавцом счет-фактура на партию товара на русском языке.

6.1.2.Паспорт качества товара, выданный производителем товара на русском языке.

6.1.3.Сертификат формы СТ-1 о происхождении товара с территории Украины, выданный Торгово-

промышленной палатой Украины или ее территориальным органом на русском языке.

6.1.4.Железнодорожная накладная (СМГС) на русском языке.

6.1.5.Реестр вагонов, которые входят в состав партии на русском языке.

6.2.Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до запланированной даты отправки партии товара,

Покупатель должен передать Продавцу письменную инструкцию с указанием получателя партии

товара на территории РФ и реквизитов, необходимых для отправки партии товара (наименование,

адрес, название станции и дороги получения, код станции, код получателя, коды).

6.3.До 15 числа каждого месяца Покупатель направляет Продавцу заявку на планируемый объем

покупки щебня в следующем месяце.

7. РАСЧЕТЫ

7.1.Расчеты осуществляются между Продавцом и Покупателем в безналичном виде путем

банковского перечисления денежных средств согласно банковских реквизитов, указанных в

настоящем Договоре.

7.2.Валюта платежа - рубль РФ.

7.3.Расчеты за товар осуществляются Покупателем путем предварительной оплаты.

7.4.Перечисление предварительной оплаты проводится Покупателем на основании счетов на

предварительную оплату, которые выставляются ему Продавцом и направляются средствами

факсимильной связи по реквизитам," указанным в Договоре, после чего присылаются Продавцом

Покупателю в оригинале письмом по адресу, указанному в Договоре.

7.5.Перечислению подлежат денежные средства в размере стоимости товара, количество которого

указано в счете на предварительную оплату.

7 6. При проведении расчетов по этому Договору Продавец несет все банковские расходы, которые

уплачиваются в его стране, Покупатель несет все банковские расходы, которые уплачиваются в его

7.7. Задолженность Продавца, которая возникла вследствие поставки ему Покупателем товара в

большем количестве, чем было оплачено, должна быть погашена им согласно сроков,

установленных Договором.

8. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1.Срок оплаты Покупателем счетов на предварительную оплату - на протяжении 5 (пяти)

банковских дней с даты счета-фактуры. Датой платежа считается дата списания средств со счета

Покупателя.

8.2.Отгрузка товара, за который Покупатель уплатил денежные средства должна осуществляться

согласно графика согласованного сторонами, но не позднее десяти дней с момента зачисления

денежных средств на р\с продавца.

9. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА

9.1.Местом приемки товара является железнодорожная станция Продавца.

9.2.Приемка товара по количеству осуществляется согласно железнодорожной накладной, по

качеству - в соответствии с документами, которые удостоверяют качество товара.

9 3. Покупатель должен принять партию товара по фактическому количеству в любом случае.

9.4 Условия приемки товара, не урегулированные вышеуказанными инструкциями, регулируются

правилами, установленными на железнодорожном транспорте Украины.

10. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

10.1. Товар поставляется насыпью, маркировке и упаковке не подлежит.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

11.1.За недопоставку товара, если это произошло по.вине Продавца, Продавец компенсирует его

стоимость в следующих поставках или возвратом переплаченных денежных средств.

11.2.Продавец не несет ответственности перед Покупателем за любую задержку в поставке

товара, что произошла по вине самого Покупателя или железных дорог.

11.3.Сторона освобождается от ответственности за невыполнение своего обязательства, если

такое невыполнение есть следствием невыполнения другой стороной обязательства, которое есть

необходимым условием для выполнения просроченного обязательства.

11.4.В случае нарушения срока, оговоренного пунктом 9.1, Покупатель уплачивает Продавцу за

11.5.В случае нарушения срока, оговоренного пунктом 8.2, Продавец уплачивает Покупателю за

каждый день задержки пеню в размере 0,003% (три тысячных процента) от суммы задолженности.

11.6.Сумма штрафных санкций за заказанное и невыбранное Покупателем количество вагонов

ложится на Покупателя.

11.7. Сумма штрафных санкций за заказанное и не отгруженное Продавцом количество вагонов ложится на Продавца.

12. ФОРС-МАЖОР

12 1 Сторона освобождается от ответственности за невыполнение своего обязательства, если она докажет, что невыполнение было вызвано препятствием вне границ ее контроля и что от нее нельзя было умно ожидать принятия этого препятствия к вниманию при заключении Договора или избежания или устранения этого препятствия или его следствий.

12.2К форс-мажорным обстоятельствам относятся: стихийное бедствие, действия или

бездеятельность государственных органов и монополий, война, забастовки.

12.3Если препятствие носит временный характер, освобождение от ответственности имеет силу

на период времени, на протяжении которого существует данное препятствие.

12.4Сторона, которая не выполнила обязательства, должна сообщить другим сторонам о

возникновении препятствия и его влиянии на способность стороны выполнить обязательство. Если

сообщение не получено другими сторонами на протяжении 10 (десяти) дней после того, как сторона

узнала или должна была узнать о препятствии, она несет ответственность за убытки, которые

являются результатом того, что такое сообщение не было получено. После направления сообщения

сторона должна получить в Торгово-промышленной палате своей страны подтверждение о

возникновении форс-мажорных обстоятельств.

13. АРБИТРАЖ

13.1, Спорные вопросы, которые возникли между сторонами, стороны будут стараться решать путем переговоров и достижения договоренности.

13.2Если между сторонами не достигнута договоренность по спорным вопросам или сторона

считает, что ее законное право по этому Договору нарушено, она может для решения спорного

вопроса или защиты своего права обратиться в арбитражный суд.

13.3Арбитражным судом, на рассмотрение которого передается дело, есть Арбитражный суд по

месту нахождения истца. Дела рассматриваются согласно регламента этого суда.

13.4; При рассмотрении спорных вопросов, как в арбитражном суде, так и между сторонами, используется материальное право Украины.

14. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

14.1. Изменения и дополнения к данному Договору могут быть внесены путем заключения сторонами дополнительных соглашений, дополнений, приложений, протоколов.

15.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ

15.1. В случае, если имеет место невыполнение стороной своего обязательства, другая сторона

может путем уведомления первой стороны предоставить ей дополнительный срок на выполнение

обязательства.

15 2. На протяжении дополнительного срока сторона, которая предоставила другой стороне

Общество с ограниченной ответственностью «Спецстройснаб», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора ______________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,в лице ______________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить Покупателю __________________ (далее именуемый «Товар»), а Покупатель принять и оплатить товар.

2. Порядок расчётов

2.1. Порядок расчетов сторон – безналичный.
2.2. Оплата Товара производится по 100% предоплате на основании выставленного от Поставщика счета.
2.4. В случае изменения цены на Товар, Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о новых ценах за 3 дня до изменения цены.
2.5. Стоимость доставки продукции, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара по настоящему Договору.
2.6. Если у Поставщика останутся по каким-либо причинам неиспользованные денежные средства Покупателя, Поставщик гарантирует по указанию Покупателя вернуть денежные средства в течение 3 (трех) банковских дней Покупателю;

3. Условия и сроки поставки

3.1 Количество, цена и сроки поставки Товара определяется предварительной письменной или устной заявкой Покупателя. Заявка направляется Поставщику за 2 (два) дня до ее исполнения.
3.2. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар по мере потребности Покупателя.
3.3. Поставщик доставляет товар к месту, указанному Покупателем, а приемку товара осуществляет представитель Покупателя в месте, указанном Покупателем. Доставка Товара Поставщиком осуществляется в согласованные сроки на место указанное Покупателем и оформляется товарно-транспортной накладной и счетом-фактурой с указанием суммы, НДС и реквизитов Покупателя и Поставщика, выписываемой в двух экземплярах. Датой поставки считается дата получения товара, указанной в накладной.
3.4. Право собственности на Товар у Покупателя возникает с момента передачи Товара Покупателю. Передача Товара оформляется накладной ТОРГ-12, которая подписывается сторонами.
3.5.Качество товара должно соответствовать ГОСТ и ТУ, сертификатам соответствия, удостоверениям качества.

4. Порядок приёмки товара

4.1. Приёмка Товара осуществляется Покупателем в момент отгрузки Товара по первичной накладной, подписываемой обеими сторонами. Объем отгружаемых сыпучих материалов, доставленных на объект, определяют обмером непосредственно в кузове автотранспортного средства, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при его транспортировки- 1,15. что соответствует ГОСТ РФ 9757-90
4.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Поставщиком и Покупателем первичной накладной.
4.3. В случае возникновения обоснованных претензий к качеству или количеству Товара, поставляемого в соответствии с настоящим договором, соответствующие претензии фиксируются в первичной накладной.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры, связанные с исполнением данного договора, решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия споры по настоящему договору будут решаться в Арбитражном суде г. Москвы, согласно действующему законодательству РФ.

7. Срок действия, основания прекращения и изменение действия договора

7.1. Настоящий договор с момента его подписания действует по «__» декабря 20_ г.
7.2. Изменение условий договора осуществляется в письменной форме исключительно по обоюдному согласованию сторон.
7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон с обязательным уведомлением другой стороны за 20 (двадцать) календарных дней. Настоящий договор считается расторгнутым с момента окончания расчетов между сторонами по поставленному товару и выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств по настоящему договору.
7.4. После подписания договора вся предварительная переписка и переговоры по нему теряют силу.
7.5. Дополнительные соглашения, принятые сторонами в установленном порядке, являются неотъемлемой частью договора.
7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по экземпляру у каждой стороны.
7.7. Стороны обязаны в письменной форме уведомлять друг друга об изменении их банковских реквизитов в течение 3 (трех) банковских дней от даты изменения.
7.8. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявила о его прекращении.

8. Особые условия

8.1 Стороны не несут ответственность, если невозможность выполнения ими условий договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.
8.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лица без письменного на то согласия другой стороны.

9. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК:ООО «Спецстройснаб» ИНН 7721712007КПП 772101001, 109202 г. Москва, ул.Басовская, д. 8, кор 4 кв 1, р/с 40702810938120006260 в ОАО «Сбербанк России» , БИК 044525225, к/с 30101810400000000225, ОКПО 69652590

ПОКУПАТЕЛЬ:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

10. Подписи и печатисторон

ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор

ПОКУПАТЕЛЬ:
Генеральный директор ______________________ /________________/

Приложение №1
к Договору №_____ от ____20__г.

Спецификация на поставку продукции

ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор ______________________ /________________/

ПОКУПАТЕЛЬ:
Генеральный директор ______________________ /________________/

ДОГОВОР № ________/15-БДС

НА ПОСТАВКУ ЩЕБНЯ

г. Белгород «___»______________ 2015 года

Именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________________________________, действующего на основании _____________________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем Покупатель, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать щебень (далее – Продукцию).

1.2. Наименование (ассортимент, фракция), количество, цена, стоимость, срок оплаты и условия поставки согласовываются Сторонами на основании письменных заявок Покупателя, поступивших в адрес Поставщика, путем подписания Сторонами Спецификации к Договору, форма которой приведена в Приложении № 1 к Договору.

1.3. Поставляемая Продукция должна быть свободна от любых прав третьих лиц.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Покупатель по мере необходимости направляет в адрес Поставщика письменную заявку на поставку Продукции с указанием наименования (количества, фракции), количества, срока и места поставки, а также отгрузочных реквизитов грузополучателя (наименование и код станции назначения, наименование и код грузополучателя, почтовый адрес грузополучателя).

2.2. Поставщик, получивший заявку от Покупателя, оформляет Спецификацию на партию поставки Продукции с указанием в ней данных, предусмотренных п. 1.2. Договора, и направляет ее в адрес Покупателя.

2.3. Покупатель, получивший Спецификацию от Поставщика, рассматривает и оформляет ее со своей Стороны либо направляет отказ от согласования Спецификации.

2.4. В случае, если Покупатель не подписал Спецификацию, данная Спецификация считается несогласованной Сторонами и обязательства по ее исполнению у Сторон не возникают.

2.5. Поставка Продукции осуществляется партиями. При этом под партией понимается количество Продукции одного наименования (ассортимента, фракции) и качества, поставленного в срок, указанный в соответствующей Спецификации, одним и тем же видом транспорта и в адрес одного грузополучателя.

2.6. Поставка Продукции производится в полном соответствии с отгрузочными реквизитами Покупателя, указанными в Спецификации.

2.7. Поставка Продукции производится железнодорожным транспортом на условиях «франко-вагон станция назначения», если иное не предусмотрено в Спецификациях к Договору.

2.8. Поставщик заблаговременно информирует Покупателя о дате отгрузки и номерах вагонов.

2.9. При отгрузке Продукции в собственных или арендованных вагонах порожние вагоны грузоотправителя подлежат обязательному возврату по полным грузовым документам на станцию приписки в соответствии с правилами перевозок. Расходы по возврату порожних вагонов несет Поставщик.

2.10. Минимальной нормой отгрузки является один железнодорожный вагон. Покупатель обязан принять и оплатить Продукцию сверх количества, согласованного Сторонами в соответствующей Спецификации, только в случае, если перегруз связан с полной загрузкой транспортного средства в соответствии с отгрузочной нормой.

2.11. Обязанность Поставщика по поставке Продукции Покупателю считается исполненной в момент приемки Продукции Покупателем на станции назначения. Датой поставки считается дата штемпеля станции назначения на железнодорожной накладной (квитанции), местом исполнения – станция назначения грузополучателя.

2.12. Право собственности и риск случайной гибели Продукции переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки, определенной в соответствии с п. 2.11. Договора.

2.13. В случае, если в перевозочных документах не указана дата нормативного срока доставки Продукции, она принимается в соответствии с Правилами исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом, утвержденными Приказом МПС России от 01.01.2001 г. № 27.

2.14. Поставщик вправе осуществить досрочную поставку Продукции только при наличии письменного согласия Покупателя.

2.15. Иной порядок поставки оговаривается Сторонами в Спецификациях к Договору.

3. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

3.1. Количество Продукции, подлежащей поставке по Договору, на момент заключения Договора ориентировочно составляет ____________ т. При этом фактическое количество Продукции, поставленной по Договору, определяется исходя из подписанных и исполненных Сторонами Спецификаций к Договору.

3.2. Поставляемая Продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ на конкретный вид Продукции, а также условиям Договора, предусмотренным п. 3.3. Договора. На каждую партию Продукции Поставщик обязуется предоставить Покупателю паспорт качества в момент отгрузки Продукции, но не позднее, чем в течение 5-ти (пяти) банковских дней с момента отгрузки Продукции.

3.3. По каждой партии Продукции входному контролю в соответствии с ГОСТ 8269.0-97 «Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ . Методы физико-механических испытаний» (далее – ГОСТ 8269.0-97) подлежат следующие показатели:

В случае расхождения показателей, предусмотренных настоящим пунктом Договора, с показателями, предусмотренными нормативными (регламентирующими) документами, приоритетными являются показатели, указанные в Договоре.

3.4. Приемка Продукции по количеству осуществляется Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 01.01.2001 г. № П-6. При этом количество Продукции должно соответствовать данным, указанным в товаросопроводительных документах.

3.5. Приемка Продукции по качеству осуществляется Покупателем в следующем порядке:

3.5.1. Покупатель осуществляет контрольную проверку соответствия поступившей от Поставщика Продукции техническим требованиям, указанным в п.п. 3.3.1. – 3.3.4. Договора, в порядке, предусмотренном ГОСТ 8267-93 «Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», в течение 5-ти (пяти) рабочих дней.

3.5.2. В случае выявления несоответствия одного или нескольких показателей качества, предусмотренных п.п. 3.3.1. – 3.3.4. Договора, Покупатель оформляет Протокол испытания, который посредством факсимильной связи направляется Поставщику.

3.5.3. С момента направления Покупателем Протокола испытания приемка партии Продукции приостанавливается.

3.5.4. Поставщик рассматривает Протокол испытания в течение 24-х часов с момента его получения от Покупателя и при наличии разногласий (несогласия) направляет в этот же срок письменный мотивированный отказ в принятии данных Протокола испытания.

3.5.5. Покупатель в течение 24-х часов с момента получения письменного мотивированного отказа от Поставщика направляет Поставщику уведомление о необходимости явки его представителя для проведения совместных испытаний партии Продукции, с указанием даты проведения испытаний.

3.5.6. В случае явки представителя Поставщика для установления качества Продукции, Стороны проводят повторные лабораторные испытания в лаборатории Покупателя, по результатам которых составляется соответствующий двухсторонний акт.

3.5.7. В случае отказа представителя Поставщика подписывать акт о результатах совместных лабораторных испытаний, Покупатель вправе составить такой акт в одностороннем порядке, который имеет полную юридическую силу и является основанием для предъявления требований по условиям Договора.

3.5.8. В случае, если по окончании 24-х часов с момента получения Протокола испытания Поставщик не направил письменного мотивированного отказа, а равно, в случае, если надлежащим образом уведомленный Поставщик не направил своего уполномоченного представителя для проведения повторных испытаний, Протокол испытания считается принятым Поставщиком, подтверждает его согласие с данными, указанными в Протоколе испытания, и оспариванию в последующем не подлежит.

4. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Поставляемая Продукция оплачивается по ценам, согласованным Сторонами в Спецификациях к Договору.

4.2. Цена Продукции включает в себя НДС, железнодорожные тарифы и сборы на условиях поставки «франко-вагон станция назначения», возврат порожних вагонов, таможенные сборы и иные платежи, если иное не предусмотрено в Спецификациях.

4.3. Цена Продукции, установленная соответствующей Спецификацией, а равно цена на предварительно оплаченную Продукцию, изменению не подлежит.

4.4. Оплата по Договору производится по факту поставки партии Продукции, в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с момента получения счета-фактуры от Поставщика, если иной порядок не указан в Спецификации.

4.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.6. Товарная накладная (ТОРГ-12) и счет-фактура на отгруженную Продукцию составляются Поставщиком и направляются в адрес Покупателя в течение 5-ти (пяти) банковских дней с момента отгрузки Продукции, либо передаются вместе с Продукцией.

4.7. Стороны ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, проводят сверку взаимных расчетов , путем подписания Акта сверки. По письменному требованию одной из Сторон денежные расчеты на основании Акта сверки должны быть произведены в срок не более 7-ти (семи) банковских дней с момента поступления требования.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

5.2. За просрочку оплаты поставленной Продукции Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты пеней в размере 0,03% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная за установленным, по день фактического выполнения обязательства, но не более 5% от стоимости партии Продукции, в отношении которой допущена просрочка.

5.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки предварительно оплаченной Продукции Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пеней в размере 0,1% от суммы невыполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная за установленным, по день фактического выполнения обязательства. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Продукции, оплачиваемой по факту поставки, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пеней в размере 0,03% от суммы невыполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная за установленным, по день фактического выполнения обязательства.

5.4. При установлении фактов поставки Продукции, качество которой не соответствует требованиями, указанным в п.п. 3.3.1. – 3.3.4. Договора, в порядке, предусмотренном условиями о приемке Продукции по качеству в п. 3.5. Договора, Поставщик несет следующую ответственность перед Покупателем:

5.4.1. За несоответствие партии Продукции требованиям, предусмотренным п.п. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. Договора, Поставщик за каждое выявленное несоответствие по любому из пунктов уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости партии Продукции, несоответствующей условиям Договора.

5.4.2. За несоответствие партии Продукции требованиям, предусмотренным п. 3.3.4. Договора, Покупатель вправе требовать от Поставщика соразмерного уменьшения стоимости партии Продукции, которое определяется как разница между объемом Продукции по паспорту и объемом Продукции по факту, умноженная на цену 1 т Продукции.

5.4.3. В случае нарушения сроков предоставления всех либо части документов, указанных в п.п. 3.2. 4.6. Договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждые 10-ть (десять) суток просрочки предоставления документов, начиная со дня, следующего за установленным, до дня получения Покупателем указанных документов.

5.4.4. В случае, если некачественная партия Продукции была предварительно оплачена Покупателем, Поставщик обязан оплатить штраф и (или) перечислить сумму, на которую уменьшена стоимость партии Продукции, в течение 2-х (двух) банковских дней с момента получения соответствующего требования и расчета от Покупателя. В случае, если некачественная партия Продукции не была оплачена, Покупатель вправе удержать начисленные Поставщику штрафные санкции и (или) сумму, на которую уменьшена стоимость партии Продукции, из сумм, подлежащих выплате Поставщику по Договору, при этом Покупатель направляет в адрес Поставщика письменное уведомление и расчет.

5.4.5. В случае просрочки оплаты штрафных санкций и сумм уменьшения стоимости, Поставщик несет ответственность в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

5.4.6. Меры ответственности, предусмотренные п.п. 5.4.1. – 5.4.5. Договора, не лишают Покупателя права воспользоваться общими положениями гражданского законодательства Российской Федерации о последствиях передачи товара ненадлежащего качества (ст. 475 ГК РФ).

5.5. Уплата пеней (штрафа) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств в натуре.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, террористических актов, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 5-ти (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1. Договора, будут длиться более срока, эквивалентного общему сроку действия Договора (поставки партии Продукции), каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в действие с «____» ______________ 2015 года и действует по «____»________________ 20___года, но в любом случае до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, а в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае возникновения любых претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования их путем переговоров.

8.2. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Белгородской области . До передачи спора на рассмотрение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой она адресована, в срок не позднее 20-ти (двадцати) календарных дней с даты ее получения, если иное прямо не предусмотрено Договором.

8.3. Стороны гарантируют, что Договор подписан с их Сторон уполномоченными лицами, полномочия и подписи которых оспариванию и сомнению в последующем не подлежат.

8.4. Все изменения и (или) дополнения к Договору действительны, если они составлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

8.5. Настоящий Договор, а также все документы, в том числе заявки, Спецификации, акты, справки, протоколы, дополнительные соглашения, уведомления, сообщения, приложения, письма, претензии, направляемые Сторонами во исполнение Договора (за исключением товарных накладных, железнодорожных накладных и иных товаросопроводительных документов), подписанные уполномоченными лицами Сторон, заверенные печатями организаций и переданные противоположной Стороне посредством факсимильной связи, признаются Сторонами полноценными юридическими документами до момента обмена (предоставления) оригиналами (оригиналов). При этом Стороны обязуются направлять оригиналы документов в течение 10-ти (Десяти) календарных дней с даты передачи факсимильного документа путем направления документа почтовой связью либо вручения нарочно. В случае нарушения одной из Сторон обязанности по своевременному предоставлению оригиналов, копии документов, переданных посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств при возникновении споров, связанных с исполнением Договора, в том числе при проведении исследований (экспертиз) и при рассмотрении спора в судебном порядке.

8.6. В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, адресов, реквизитов, указанных в Договоре, либо любой другой информации, влияющей на исполнение Договора, Стороны обязуются в течение 7-ми (Семи) календарных дней с даты совершения изменений направить друг другу соответствующие письменные уведомления с приложением копий подтверждающих документов, а при необходимости – осуществить в указанный срок действия по оформлению соответствующих изменений к Договору. В случае несоблюдения одной из Сторон условия настоящего пункта, другая Сторона не несет ответственность за последствия использования ей неактуальных данных при исполнении обязательств по Договору.

8.7. В случае расхождения условий, предусмотренных текстом Договора, и условий, предусмотренных Спецификациями, если иное прямо не предусмотрено текстом Спецификаций, Стороны руководствуются условиями Договора.

8.8. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.9. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.10. Приложение к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью: − Форма Спецификации. Спецификация может быть составлена Сторонами по форме, отличающейся от приведенной в Приложении.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение

к Договору на поставку щебня

№ _____/15-БДС от «___»_____________2015 г.

ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ № _____

к Договору на поставку щебня № _____/15-БДС от «____»____________2015 г.

г. ___________________ «____»_______________2015 года

_____________________________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем Покупатель, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящую Спецификацию к Договору на поставку щебня № _____/15-БДС от «____»_________________ 2015 года (далее – Договору) о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить следующую Продукцию:

2. ИТОГО общая стоимость Продукции составляет: __________________(______________________

_______________________), в том числе НДС 18 % − __________(__________________________________).

3. Оплата Продукции осуществляется в следующем порядке: _________________________________

__________________________________________________________________.

4. Условия поставки: Поставщик обязуется отгрузить Продукцию на условиях франко-вагон станция назначения _______________________________ по следующим реквизитам:

Грузополучатель: ________________________________

Станция назначения: _____________________________

Код станции: ____________________________________

Ж/д код предприятия: _____________

Код ОКПО: _________________

Юридический адрес: __________________________________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________________________________________________

5. Срок поставки: ______________________________________________________________.

6. Иные условия Спецификации: __________________________________________________.

7. Спецификация вступает в силу с «____»_______________2015 года и является неотъемлемой частью Договора.

8. Во всем остальном, что не предусмотрено Спецификацией, Стороны руководствуются Договором.

9. Спецификация составлена в двух равных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Москва ДАТА.

ООО ________________ в лице Генерального директора__________________, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и _______________________ в лице Генерального директора _______________________ , действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в установленном порядке Товар (далее – Товар), указанный в п. 1.2. настоящего Договора, на условиях взаимовыгодного сотрудничества.

1.2. Предметом поставки является: (ЩЕБЕНЬ , ПЕСОК), соответствующий требованиям ГОСТ, далее именуемый «Товар».

1.3. Товар поставляется партиями. Право собственности на соответствующую партию Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента отгрузки Поставщиком соответствующей партии Товара.

2. КОЛИЧЕСТВО И СРОКИ ПОСТАВКИ

2.1. Объемы отгружаемого Поставщиком Товара согласовываются сторонами дополнительно и указываются в Графике отгрузки товара, являющегося неотъемлемым Приложением к данному Договору.

2.2. В Графике отгрузки товара стороны определяют объемы отгрузки товара на весь период действия Договора с определением помесячной отгрузки товара. За 10 (десять) дней до начала календарного месяца Покупатель согласовывает с Поставщиком предварительный объем отгружаемого товара на следующий месяц, а каждую пятницу Покупатель согласовывает точный объем отгрузки на следующую неделю.

2.3. Во всех случаях обнаружения утраты или недостачи Товара Покупатель обязан сразу поставить в известность Поставщика по телефону. Норма естественного уплотнения Товара при перевозке конкретной партии не должна превышать коэффициент 1,10 от объема, согласно пункту 5.11 ГОСТа 8267-93.

2.4. Товар поставляется в сроки, согласованные Поставщиком и Покупателем, в порядке, предусмотренном п.п. 2.1. и 2.2.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Вывоз Товара осуществляется транспортом Покупателя.

ОБРАЗЕЦ

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный суд по подсудности. Решение арбитражного суда является окончательным и обязательным для выполнения обеими Сторонами.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1 . Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2009 г.

10.2. Настоящий Договор может быть пролонгирован по соглашению Сторон. Договор считается продленным на следующий календарный год в случае, если одна из Сторон в течение 30 календарных дней до окончания действия данного Договора заявит о своем намерении о его продлении. Продление Договора оформляется Дополнительным соглашением к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимается как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

11.2. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

11.3. Во все, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в течение 5 (пяти) дней.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПОСТАВЩИК» «ПОКУПАТЕЛЬ»

«ПОСТАВЩИК» _______________ «ПОКУПАТЕЛЬ» ________________

ООО «Феникс-Неруд», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора ______________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,в лице ______________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик передает, а Покупатель принимает в собственность и оплачивает товар в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. В соответствии с настоящим договором под "товаром" понимается:
- ___________________________ .
1.3. На каждую партию товара оформляется отдельная спецификация.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена товара включает его стоимость, определяемую в спецификациях.
2.2. Стороны устанавливают следующий порядок оплаты товара: 100 % предоплата суммы, указанной в выставленном счете, размер которой соответствует тому, который отражается в спецификации.
2.3.Оплата производится посредством банковского перевода платежным поручением на счет Поставщика или иной счет, указанный Поставщиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Поставщика:
3.1.1. Выставить счет на оплату не позднее 3-х дней с даты получения заявки от покупателя на очередную партию товара.
3.1.2. В срок не позднее 3-х дней с момента оплаты осуществить отгрузку товара Покупателю в количестве, номенклатуре, указанным в заявке и по качеству, соответствующему ГОСТ, ТУ. Отгрузка Покупателю производится в месте и способом, указанным им в заявке.
3.1.3. Не позднее 17 числа очередного месяца оформить счет-фактуру и товарную транспортную накладную по поставкам, осуществлявшимся в течение предыдущего месяца.
3.1.4. Не менее чем за 3 дня до даты поставки уведомить Покупателя о возможном изменении цены на заявленную партию товара.
3.2. Обязанности Покупателя:
3.2.1. Посредством факсимильной, электронной (Интернет) связи прислать заявку Поставщику с указанием количества и номенклатуры, необходимых для поставки товара. Заявка должна быть выслана не менее чем за 3 дня до даты предполагаемой поставки.
3.2.2. Принять купленный товар в месте, указанном в заявке на поставку.
3.2.3. Осуществить проверку при приемке товара по количеству и качеству, подписать соответствующие документы (акт приемки-передачи, товарные накладные).
3.2.4. Оплачивать стоимость купленного товара по выставленному Поставщиком счету не позднее 3 дней со дня его получения.

4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ ТОВАРА

4.1. Поставка товара производится транспортом Поставщика на склад Покупателя или иное место указанное им, либо предварительно согласованное между сторонами.
4.2. Перевозка товара осуществляется автотранспортом и его приемка должна соответствовать требованию готовности площадки к приему \ отгрузке.
4.3. Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству и качеству товара считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки или товарной накладной представителями Поставщика и Покупателя.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА. ПРЕТЕНЗИИ

5.1. Покупатель обязан принять товар по количеству, качеству и номенклатуре непосредственно при его получении от Поставщика. Это делается в том числе и путем обмера непосредственно в кузове автотранспортного средства, полученный объем умножается на коэффициент утряски при перевозке, в соответствии с ГОСТ РФ 8267-93, 9757-90, 22263-76.
5.2. Претензии по количеству, номенклатуре и качеству должны быть оформлены Покупателем на месте и в момент приемки товара посредством составления акта сверки. Акт сверки может оформляться и в иных случаях по согласованию представителей сторон.
5.3. В случае обнаружения недостачи, акт сверки будет являться основанием для выставления Покупателем претензии. После этого Поставщик в течение 3-х дней должен рассмотреть претензию и поставить недополученный товар в следующую поставку, либо вернуть денежные средства за оплаченный, но неполученный товар, согласно письму Покупателя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За несвоевременную передачу товара по вине Поставщика он уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки, но не более чем 1% от указанной в настоящем пункте стоимости.
6.2. При несоблюдении указанного в настоящем договоре срока платежей, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 1% от указанной в настоящем пункте суммы.
6.3. Уплата неустойки не освобождает сторону настоящего договора от исполнения взятого на себя обязательства.
6.4. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли.
6.5. В случае если Покупатель не принимает доставленный ему товар в течение 1 часа с момента доставки, то уплачивает Поставщику штраф в размере 350 руб. за каждый последующий час простоя автотранспортного средства Поставщика, необходимого Покупателю для завершения приемки доставленного товара.
6.6. Право собственности на поставленный товар переходит к Покупателю с момента приемки товара Покупателем.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
7.2. Сторона договора, подвергшаяся вышеуказанным обстоятельствам, должна немедленно известить письменно другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров и в претензионном порядке.
8.2. При не достижении согласия спор переходит на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Срок действия договора: с момента его подписания по "___" _______________ 20___ г.
9.2. Договор может быть расторгнут:
9.2.1. По соглашению сторон.
9.2.2. По решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае подписания соответствующего документа представителями обеих сторон.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДПИСИ СТОРОН:

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ