Исковое заявление в верховный суд рф образец. Подача кассационной жалобы в верховный суд рф. Какие дела рассматривает Верховный суд

Самым высшим органом в стране разбирающим вопросы, касающиеся пересмотра судебных решений, является Верховный суд. Его члены рассматривают гражданские и административные, уголовные дела и ведут надзор за соблюдением законов в работе других судов. Обычно жалоба в Верховный суд подается только после рассмотрения вопроса другими нижестоящими организациями, только если она ранее была рассмотрена в кассационной, апелляционной и надзорной службах. Подавая ее нужно правильно оформить, составить грамотное пояснение и собрать пакет документов. Как это делается известно немногим специалистам даже среди юристов.

Правильно составленная жалоба в Верховный суд РФ должна быть полностью обоснована, в ней нужно указать в чем и каким образом были допущены нарушения прав человека иначе ее вернут, даже не приступив к рассмотрению. Чтобы ее подать необходимо ссылаться на ранее полученные судебные акты в нижестоящих судах. Есть определенный порядок ее представления, который необходимо обязательно соблюдать. Только опытный адвокат знает, что и как нужно делать. Перед тем как подать жалобу в верховный суд нужно собрать пакет бумаг, предоставить точные проверенные факты, которые раньше небыли предъявлены.

Что нужно для того чтобы подать жалобу?

Чтобы жалоба в Верховный суд по уголовному делу была принята нужно соблюдать определенные законом нормы и указать в заявлении:

• наименование судебного органа;
• Ф.И.О фигурантов дела и подающего ее;
• список всех, отказавших ранее в прошении и письменные решения этих органов;
• доводы, подкрепленные статьями законов;
• точная формулировка сути дела;
• перечисление нарушений.

Любая кассационная жалоба в Верховный суд, это очень серьезное дело, потому что от решения этого органа многое будет зависеть. Ее можно подавать и в случае вновь открывшихся обстоятельств и при некоторых других обстоятельствах, о которых можно узнать у адвоката. Ее не всегда примут именно в эту инстанцию, потому что, например, постановления мировых судей и районных судов должны быть обжалованы в краевых и окружных органах.

Если не указать в чем именно кроется нарушение закона во всех подробностях, то ее отклонят. Потому что, подавая ее, приходится оспаривать решения нескольких судов, доказывать, что их работники неправильно трактуют законы, а ведь они имеют большой опыт работы и высшее юридическое образование, высокую квалификацию. Доказать, что они неправы, сможет только очень опытный профессионал. Он знает все нюансы, например, то сколько нужно сделать копий жалобы и куда их направлять и почему именно столько. Часто кажется, что человек имеет отношение к принятому судом решению, а судья считает по-другому. Все копии документов из разных инстанций должны быть соответственным образом заверены. За это необходимо платить пошлину, но есть и предусмотренные законом исключения освобождающие от уплаты пошлины.

Надзорные жалобы, предоставляемые в Верховный суд, особенности их подачи и рассмотрения.

Чтобы надзорная жалоба в Верховный суд была принята нужно соблюдать много нюансов. Обо всех моментах этой работы известно адвокату и его помощникам. Она названа надзорная жалоба в Президиум Верховного суда потому что подвергаются сомнению постановления, которые ранее уже вступили в силу. Ее подачу может инициировать любой, кто считает, что его права нарушили. Многие подают ее уже отбыв наказание. Она помогает защитить права и когда появились неизвестные ранее никому доказательства невиновности подсудимого. Он может составить ее и с целью пересмотра дела и для того чтобы его полностью оправдали. В зависимости от того какого дела она касается, уголовного или гражданского, она составляется, руководствуясь разными нормами.

Подача надзорной жалобы в Верховный суд задача очень сложная, при этом нужно учитывать много нюансов и норм, требований. Вместе с ней необходимо предоставлять целый пакет документов, это приговор, и копия постановления надзорных инстанций, другие процессуальные бумаги, подтверждающие доводы заявителя.

Если кто-то будет не согласен с мягкостью вынесенного ранее наказания, нужно применить норму о переквалификации дела, вменить другую статью, предполагающую более тяжелое наказание, если есть основания, что произойдет ухудшение прав или положения осужденного, то пересматривать дело будут только в строго определенных законом случаях. Должно пройти не больше года с даты вступления в законную силу принятых низшими инстанциями решений, иначе жалобу не примут. Составляя ее нужно доказать о допущенных серьезных нарушениях УПК, и то, что они повлияли на принятые ранее решения.

Под некоторыми из таких нарушений понимается, согласно УПК, вынесение незаконным составом суда решений, или коллегией присяжных. Если участвующие в процессе не могли осуществить свои права, или они были ограничены в этом, и это повлияло на результат, то ее смело можно составлять. Председатель Верховного суда может отменить принятое ранее решение в надзорном органе и направить дело на пересмотр. Второй раз подать жалобу одно и тоже лицо по тем же правовым основаниям не сможет.

Если человек находится в месте лишения свободы, то ее нужно направлять только через администрацию колонии, что лучше доверить выполнить опытному специалисту, адвокату. Составляя ее должны быть указаны веские причины, которые будут способствовать ее рассмотрению, например, следующие:

• нарушенные статьи УПК;
• несправедливость приговора;
• неправильно применены статьи;
• выводы судьи не соответствуют фактам.

Сегодня срок подачи жалобы в Верховный суд РФ в некоторых случаях составляет не больше года. Она должна быть рассмотрена или в течении двух месяцев, если дело не было истребовано, или за три месяца, если оно было истребовано. В некоторых случаях это время могут продлить, но не больше чем на шестьдесят дней. Принимать и выполнять рассмотрение жалоб в Верховном суде РФ его сотрудники имеют право только если подающий ее адвокат приложит ордер, свидетельствующий об его статусе.

Порядок подачи в наивысший суд страны жалоб периодически изменяется. Всегда необходимо следить за внесением поправок к законам, это важно для того чтобы она была правильно составлена и принята. Многие не знают о том, что изменился адрес нахождения суда и отправляют ее на уже недействующий. Произошли и изменения реквизитов оплаты государственной пошлины, о чем было сообщено Верховным судом РФ, но многие не учитывают этого. Частые ошибки при составлении жалобы связаны с процедурой ее подачи. Опытный адвокат всегда остается в курсе всех изменений и нюансов этой сложной работы.

Он не подаст жалобу забыв приложить свой ордер или не имея правильно составленной доверенности. Он знает какие копии нужно заверить у нотариуса, а что нужно подтвердить специальной мастичной печатью. Без правильно заверенных и подготовленных документов, жалобу никто не примет к рассмотрению.

Важно чтобы юрист, который подает ее, весь срок рассмотрения дела, с самого начала его открытия представлял своего клиента. Многие пытаются перескочить одну или две инстанции и обращаются в Верховный суд РФ сразу, без рассмотрения вопросов в нижестоящих органах, но на таким образом поданные жалобы там не обращают никакого внимания.

Если время, выделенное законом на подачу жалобы в Верховный суд РФ прошло, то нужно подавать документы о процедуре восстановлении срока, которые необходимо отправить в определенный государственный орган, с указанием причины почему он был пропущен. На все действия законом установлены свои сроки и нормы.

Как пишется жалоба - основные моменты!

В основной части жалобы необходимо изложить содержание приговора суда и то какие были приняты попытки его обжаловать. После этого адвокат даст правовую оценку ранее принятому решению, укажет почему оно является необоснованными с точки зрения законов, какие нормы нарушены. Если были найдены новые доказательства, свидетельствующие о невиновности, или об ошибках, нужно обо всем этом во всех подробностях написать.

Самое главное указать все основные и наиболее веские факты и доказательства, убедительно говорящие об ошибках, или о сознательно допущенном нарушении. Если ранее на эти факты не обращали внимание в нижестоящих органах, то нужно доказать их новизну. В жалобу нужно вносить сведения о допущенных нарушениях во время ведения следствия, приводить аргументы защиты, на которые никто не обращал ранее никакого внимания. Нужно указать какие были приведены не достойные внимания и нелогичные доказательства, которые были приняты несмотря на их несостоятельность.

Обычно в конце документа просят принять во внимание все приведенные доводы и аргументы в зависимости от поставленных целей, например, выражают просьбу смягчить наказание, пересмотреть дело, исключить из него статьи или какие-то эпизоды, истребовать его. Заканчивается жалоба перечнем документов. Это могут быть копии решений и некоторые другие бумаги, о которых хорошо известно опытному адвокату. Приложит он и характеристику с места жительства, работы и отбывания наказания, что повышает шансы на положительный исход.

Верховный суд не может затягивать дело, изучать его дольше отведенного на то времени. Участие в его рассмотрении осужденные принимают обычно в режиме видеоконференции. Из места отбывания наказания составленный документ может идти в суд неопределенный срок, так как точный период времени на это не отведен. В случае если судьи Верховного суда откажут в производстве дела, то лицу направившему его придет соответствующее уведомление.

Опытный юрист внесет в жалобу некоторую эмоциональность, не выходящую за рамки допустимого, он предельно лаконично изложит факты всего на нескольких страницах, в которые можно будет вникнуть, не тратя много времени, не проводя сложных исследований. Написанное им будет отредактировано и перепроверено несколько раз. Адвокат знает, что нужно избегать категоричных суждений, лести. Он не станет давить на жалость и применять другие малоэффективные приемы. Он изложит все в хронологическом логическом порядке, вставит ссылки на законы.

Учесть все эти и многие другие нюансы сможет только опытный адвокат с многолетним стажем работы. Он принимает во внимание все особенности законодательства страны, внесенные в него изменения и дополнения. Надзорная жалоба в Верховный суд, это способ добиться соблюдения своих прав в самой безнадежной ситуации, поэтому не стоит отчаиваться и думать, что это невозможно, необходимо только доверить свое дело опытному юристу.

Участники по судебному делу могут быть недовольны принятым решением. Поданная апелляция не решает проблему. Восстановить нарушенные права поможет кассационная жалоба в Верховный Суд РФ. Это документ, составляемый по определенной форме и направляемый в вышестоящий орган с целью изменения определений судов первой и второй инстанции и защиты интересов фигурантов дела.

Основания для подачи кассационной жалобы

Суд кассации не будет изучать фактическую сторону дела, собирать доказательства, привлекать новых фигурантов - это не в его компетенции. Он произведет оценку:

• действий нижестоящих судов;
• соблюдения законодательных норм;
• возможных процессуальных нарушений;
• правомерности вынесенного решения.

Основанием для написания жалобы служит всего одна причина: неудовлетворенность участников процесса принятой резолюцией.

Порядок действий при обращении

Иерархия подачи документов такова:

1. Судебный акт первой инстанции.
2. Ходатайство об апелляции в вышестоящий орган.
3. Кассационная жалоба в Верховный Суд РФ.

Вышестоящее ведомство, принимающее обращения фигурантов процесса, несогласных с постановлением предыдущего госучреждения - вторая инстанция .

Верховный Суд - ступень высшего порядка .

Он полномочен:

• осуществлять контроль государственных судейских органов;
• руководить деятельностью подчиненных ему судов;
• проверять законность принятых решений;
• выступать судом 1 и 2 инстанции;
• принимать заявления о кассации.

Опротестовать постановление суда первой инстанции можно, подав просьбу о кассации при условии пропуска сроков апелляции. Необходимое требование -вынесенная резолюция начала свое действие.

Кто может подать кассационную жалобу в Верховный суд РФ

Выступить заявителем может:

• любой из участников судебного процесса;
• другие лица, чьи права затронуты принятым вердиктом.

Сроки обращения

Основания для возобновления срока:

• подтвержденная документально болезнь заявителя;
• командировка на длительное время;
• другие причины, указывающие на невозможность воспользоваться 6-месячным временным промежутком.

Обстоятельства, произошедшие в течение 12 месяцев после ставшего действительным оспариваемого решения, могут повлиять на возобновление данного права.

Как написать кассационную жалобу? Образец документа

В нем должно содержаться:

• название суда, который примет обращение;
• данные обо всех фигурантах процесса;
• указание на суды предыдущих инстанций;
• обозначение нарушенных норм;
• доказательства, свидетельствующие о нарушениях;
• просьба заявителя о рассмотрении жалобы.

Жалоба представляется в Верховный Суд в количестве экземпляров, равном числу участников дела.

Госпошлина

Для физических лиц он составляет 150 рублей.

Статья 333.20 НК говорит, что Верховный Суд РФ имеет право освободить заявителя от оплаты сбора или уменьшить размер пошлины.

Регламент рассмотрения кассации

Судья Верховного Суда изучает аргументированные доводы, представленные материалы, по необходимости запрашивает дополнительные. После этого он принимает решение:

• о передаче дела в Президиум;
• об отказе в рассмотрении жалобы.

Верховный Суд вынесет вердикт в отношении постановлений нижестоящих инстанций с учетом:

• сложности дела;
• всех его обстоятельств;
• выводов по эффективности и правильности действий первых инстанций.

Варианты решений Верховного Суда

• оставить первоначальную редакцию решения;
• отменить его полностью или частично.

• прекратить судопроизводство по делу;
• вынести новое постановление;
• отправить на дополнительное обсуждение и пересмотр;
• отклонить жалобу.

Если Верховный Суд найдет процессуальные нарушения по ходу дела, решение, вынесенное первыми двумя инстанциями, будет пересмотрено. Если выводы предыдущих судов соответствуют изложенным доказанным обстоятельствам, нормы права процессуального и участвующих лиц не нарушены, кассационный суд признает решение обоснованным.

Образец кассационной жалобы в судебную коллегию ВС РФ составлен с учетом последних изменений законодательства. Посмотреть сведения о юристе составившем кассационную жалобу в Судебную коллегию Верховного суда Российской Федерации можно в разделе настоящего сайта « Арбитражный юрист ».

В Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации
121260, г. Москва, ул. Поварская, д.15

От Истца:
Адрес:
телефон
e-mail

Ответчик:
Адрес:

Кассационная жалоба на решение Арбитражного суда Новосибирской области от __.__.____ по делу № А__-___/____, постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от __.__.____ по делу № __АП-____/____, постановление арбитражного суда Западно-Сибирского округа от __.__.____ по делу № Ф__-____/____

Общество с ограниченной ответственностью «__________» (далее - ООО «__________», общество) обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к муниципальному бюджетному учреждению «__________» (далее - МБУ «__________», учреждение) о взыскании __________ руб. __ коп., составляющих стоимость выполненных по договору подряда от __.__.____ № ____ работ.

Определением от __.__.____ судом принято для рассмотрения совместно с первоначальным иском встречное исковое заявление МБУ «__________» о понуждении ООО «__________» устранить недостатки результата выполненных работ, о взыскании штрафа в сумме __________ руб. __ коп., начисленного за выполнение работ с нарушением качества на основании пункта __ договора, взыскании неустойки в сумме __________ руб. __ коп. за нарушение сроков начала и завершения работ на основании пунктов ___, ___ договора.

Решением от __.__.____, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от __.__.____, в удовлетворении первоначального иска отказано, встречный иск удовлетворен. На ООО «__________» возложена обязанность в течение тридцати календарных дней устранить недостатки результата работ по ____________________, выполненных на основании договора от __.__.____ № __, путем демонтажа установленного __________ заново в соответствии с условиями договора от __.__.____ № __ и действующими строительными нормами и правилами. Кроме того, с ООО «__________» в пользу МБУ «__________» взыскана неустойка в сумме __________ руб. __ коп., расходы по госпошлине в сумме __________ руб. __ коп., расходы на судебную экспертизу в размере __________ руб.

Постановлением арбитражного суда Западно-Сибирского округа от __.__.____ решение от __.__.____ и постановление апелляционного суда от __.__.____ отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении дела МБУ «__________» заявило отказ от требования об устранении недостатков результата работ.

Решением от __.__.____, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от __.__.____ и постановлением арбитражного суда Западно-Сибирского округа от __.__.____, в удовлетворении первоначального иска отказано. Встречный иск в части взыскания неустойки удовлетворен. В части требования об устранении недостатков производство по делу прекращено. С ООО «__________» в пользу МБУ «__________» взыскана неустойка в сумме __________ руб. __ коп., расходы по госпошлине в сумме __________ руб. __ коп., расходы на судебную экспертизу в размере __________ руб.

Как установлено судами и следует из материалов дела, __.__.____ был проведен открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по устройству ____________________.

На основании протокола подведения итогов данного аукциона от __.__.____ № __ победителем аукциона было признано ООО "__________" (т.1 л.д. __).

В результате чего с Обществом был заключен Муниципальный контракт (договор) на выполнение строительно-монтажных работ от __.__.____ г. № __ (т.1 л.д. __) (далее - Контракт, договор).

Учреждение, ссылаясь на существенность и неустранимость недостатков выполненных по договору работ и руководствуясь пунктом 3 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), __.__.____ направило в адрес ООО "__________" заявление об отказе от исполнения договора (т. 5 л.д. __).

Пунктом __ Контракта предусмотрено, что контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда, в порядке предусмотренным законодательством РФ. Также в пункте __ Контракта предусмотрено право заказчика обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении контракта при существенном нарушении Подрядчиком требований к качеству товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после устранения, и других подобных недостатков).

В силу части 1 статьи 19.2 Федерального закона № 94-ФЗ, заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, что это было предусмотрено контрактом (введена Федеральным законом от 07.06.2013 № 114-ФЗ).

Статьей 2 Федерального закона от 07.06.2013 № 114-ФЗ предусмотрено, что в случае, если заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд или нужд бюджетного учреждения размещен до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, в государственный контракт, муниципальный контракт или гражданско-правовой договор бюджетного учреждения, заключенные по итогам размещения такого заказа, по соглашению сторон указанного контракта или сторон указанного договора допускается внесение изменений в части установления права заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения указанного контракта или указанного договора в соответствии с гражданским законодательством.

Изменения в заключенный сторонами контракт в части установления права заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения указанного контракта в соответствии с гражданским законодательством сторонами в государственный контракт не вносились.

Поскольку заказ был размещен до дня вступления в силу указанного Федерального закона, изменения в заключенный сторонами контракт в части установления права заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения указанного контракта не вносились, таким образом ответчик был не вправе отказываться от исполнения контракта на основании п. 3 ст. 723 ГК РФ.

Суды первой инстанции, апелляционной и кассационной инстанций, признав допустимым односторонний отказ Учреждения от Контракта, допустили существенные нарушения норм материального права, регулирующих порядок и условия одностороннего отказа от муниципального контракта, неправильно применили нормы п. 3 ст. 723 ГК РФ.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе заключение эксперта, суды руководствуясь пунктом 3 статьи 723 и пунктом 6 статьи 753 ГК РФ, отказали в удовлетворении первоначального иска и удовлетворили встречное требование учреждения о взыскании неустойки в сумме __________ руб. __ коп. за период с __.__.____ по __.__.____ и штрафа в сумме __________ руб. __ коп.

Данные выводы судов основаны на неверном применении закона и сделаны без учета ряда обстоятельств имеющих существенное значение по делу.

Анализ положений статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации позволяет прийти к выводу о том, что выполнение подрядчиком предусмотренных договором работ с устранимыми недостатками (дефектами) предоставляет заказчику возможность потребовать от подрядчика либо безвозмездного устранения недостатков, либо соразмерного уменьшения стоимости выполненных работ, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков, но не освобождает заказчика от обязанности оплатить выполненные работы. В то время как при наличии существенных и неустранимых недостатков результата работ, которые исключают возможность его использования по целевому назначению, заказчик имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков (часть 3 статьи 723 ГК РФ).

Таким образом, выбор заказчиком способа защиты нарушенного права зависит от характера выявленных дефектов - устранимые (часть 1 статья 723 ГК РФ), либо неустранимые (часть 3 статьи 723 ГК РФ).

При этом в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации именно заказчик должен представить доказательства обоснованного отказа от подписания актов выполненных работ, доказательства того, что недостатки исключают возможность использования результата работ для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком. Однако данные обстоятельства не подтверждаются имеющимися в деле доказательствами, так в заключении эксперта указано: «__________» (т. 3 л.д. __).

Суды пришли к выводу о том, что оснований для оплаты некачественно выполненных работ не имеется, в связи с чем отказали в удовлетворении первоначального требования. Принятая судами позиция фактически привела к неосновательному обогащению учреждения, получившего результат работ в виде установленного ____________________ и реализовавшего право на взыскание неустойки и штрафа, но не оплатившего такой результат.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 291.1 АПК РФ,

решение Арбитражного суда Новосибирской области от __.__.____ по делу № А__-___/____, постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от __.__.____ по делу № __АП-____/____, постановление арбитражного суда Западно-Сибирского округа от __.__.____ по делу № Ф__-____/____ отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

Приложения:

1. Копия решения Арбитражного суда Новосибирской области от __.__.____ по делу № А__-____/_____ на 12 л. в 1 экз.;

2. Копия постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от __.__.____ по делу № __АП-____/_____ на 12 л. в 1 экз.;

3. Копия постановления арбитражного суда Западно-Сибирского округа от __.__.____ по делу № Ф__-____/____ на 8 л. в 1 экз.;

4. Документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты или об уменьшении размера государственной пошлины на __ л. в 1 экз.;

5. Копия кассационной жалобы для ответчика на __ л. в 1 экз.;

6. Документы, подтверждающие полномочия на подписание кассационной жалобы на __ л. в 1 экз.

Представитель

по доверенности от «__» __________ 201__ г. № _____ И.О. Фамилия

Верховный суд (ВС) Российской Федерации - высшая судебная инстанция. Входящие в его состав Президиум, Апелляционная и Судебные коллегии обладают полномочиями в рассмотрении апелляционных и кассационных жалоб, а также исков по делам особой важности в качестве суда первой инстанции. Любой иск или жалоба, направленные в ВС РФ, являются основанием для заведения или пересмотра судебного процесса и документом, во многом определяющим исход разбирательства. К его составлению необходимо приложить не только знание закона, но и умение оперировать фактами, выделять аргументированные доводы и выстраивать их в определенной последовательности.

Апелляционная

Апелляционная жалоба в ВС рассматривается на вынесенные, но ещё не вступившие в силу решения:

• Судебной коллегией - на принятые по первой инстанции постановления судов субъектов РФ, городов федерального значения и окружных (флотских) военных судов;
• Апелляционной коллегией - на результат рассмотрения Судебной коллегией ВС административных, гражданских, уголовных дел, экономических споров и дел военнослужащих.

Апелляционное обращение подается через инстанцию, вынесшую обжалуемое постановление. Правом подачи обладает:

• истец (заявитель, потерпевший - в зависимости от характера рассматриваемого дела);
• ответчик (обвиняемый);
• представители сторон;
• защитник;
• обвинитель;
• иное лицо, права и интересы которого были затронуты данным делом.

Срок апелляционного обжалования в ВС составляет 1 месяц со дня вынесения решения Судебной коллеги или суда субъекта РФ. Восстановить его можно посредством ходатайства заявителя, в виду уважительных причин пропуска.

При составлении апелляционной жалобы необходимо придерживаться формы, установленной Гражданско-процессуальным кодексом для уголовных, административных или гражданских дел (ст. 389.6, 30.14 и 322 - соответственно). Предложенная в них структура идентична и включает в себя следующие части:

1. Вводная.
2. Мотивировочная.
3. Просительная.
4. Ходатайство (по необходимости).
5. Приложения.
6. Удостоверение.

Вводная часть содержит сведения:

• о судебной инстанции, в которую подается жалоба - специализированная Судебная коллегия или Апелляционная коллегия Верховного суда РФ, адрес инстанции;
• о заявителе - ФИО и адрес;
• об остальных лицах, участвующих в деле - ФИО и адрес.

В мотивировочной части необходимо указать дату и номер обжалуемого решения (постановления, приговора) и наименование органа, вынесшего его, а также доводы для апелляции. И последний момент здесь приобретает решающее значение.

Успех апелляционного обращения во многом зависит от весомости и актуальности его аргументов, которые должны быть правильно выявлены и изложены в содержании заявления.

Начать нужно с внимательного разбора и анализа нарушений или упущений суда при ведении дела или вынесении постановления. Это может быть:

• неверное выявление значимых обстоятельств;
• несоответствие фактов дела с принятым по нему решением;
• игнорирование важных показаний и свидетельств;
• неправильное применение или толкование закона;
• нарушение процессуальных норм (несоблюдение регламента проведения заседания, допроса свидетелей, вынесения или даже подписания акта и др.).

Представлять их следует последовательно*, предварительно разгруппировав на:

1. Значимые обстоятельства, на которые суд не обратил внимания.
2. Ошибки в толковании показаний свидетелей или полное отсутствие внимания к ним, неверное применении норм права и пр.
3. Нарушения процессуального права.

* - доводы приводятся в прямой последовательности, от первого пункта к третьему.

В просительной части формулируются требования апеллянта, например:

• аннулировать обжалуемое решение и рассмотреть дело по существу;
• произвести частичную отмену или изменение предыдущего постановления с вынесением нового;
• отменить решение суда первой инстанции полностью или частично и прекратить производство.

Ходатайство включается в заявление при необходимости восстановления пропущенных сроков обжалования или для того, чтобы обратить внимание суда на новые обстоятельства, обладающие значимостью, но по уважительной причине не предоставленные апеллянтом при рассмотрении дела судом первой инстанции. Здесь нужно не только перечислить такие доказательства, но объяснить их отсутствие в предыдущих разбирательствах.

Приложение содержит в себе перечисление подкрепленных к делу документов:

• копии заявления по количеству участвующих в деле сторон;
• квитанция об оплате госпошлины;
• копия постановления суда;
• документальные подтверждения требований заявителя.

Образец апелляционной жалобы

Также для повышения убедительности обращения, можно воспользоваться следующими рекомендациями (актуально как для апелляции, так и кассации):

1. Не использовать слабые аргументы - это лишит оппонента возможности опереться на них в обосновании своей позиции. Здесь важнее качество, а не количество.
2. Помнить о корректности при упоминании оппонента.
3. Включать ходатайство только при наличии аргументированного подкрепления своему прошению.
4. Делать упор на документы, неучтенные или недостаточно раскрытые судьями первой инстанции.
5. Представлять доводы, значимые с точки зрения судьи, сопровождать их выдержками из актуального законодательства, но без лишнего усердия - важно не забывать о лаконичности изложения.

Кассационная

Кассационная жалоба в ВС подается в следующих случаях:

• в Судебную коллегию по гражданским, уголовным или административным делам - на постановления президиумов верховных судов субъектов РФ, апелляционные определения верховных судов субъектов и на вступившие в силу решения (определения) районных судебных инстанций после их неудачного обжалования в президиуме территориального верховного суда;
• в Судебную коллегию по делам военнослужащих - на постановления президиумов и апелляционные определения окружных или флотских судов, на вступившие в силу решения гарнизонных органов правосудия в случае их предварительного обжалования в президиуме окружной военной инстанции.

Подать ее могут все стороны судебного процесса и другие лица, чьи законные права и интересы затронуло дело. И сделать это необходимо не позднее, чем через 6 месяцев после того, как оспариваемое решение приобрело законную силу.

Образец заявления на проведение кассации

Разновидностью кассационной жалобы является обращение о компенсации за нарушение права на судопроизводство. В нем должно быть указано:

• общая длительность рассмотрения дела, начиная от принятия заявления судом первой инстанции до вынесения последнего акта по результату разбирательства;
• обстоятельства, которые, по мнению заявителя, повлияли на затягивание сроков разбирательства;
• доводы о присуждении и размере компенсации;
• последствия нарушения и их значимость для заявителя;
• реквизиты для выплаты компенсации.

Надзорная

Надзорное обращение подается на рассмотрение Президиумом ВС РФ. Его предметом является проверка правомерности судебных решений, вынесенных:

• верховными судами субъектов РФ после апелляционного обжалования Судебной или Апелляционной коллегией ВС;
• окружными военными или флотскими судами по делам, в порядке апелляции рассмотренным ВС;
• в результате апелляции Судебной или Апелляционной коллегией ВС;
• в кассационном порядке Судебной коллегией ВС;
• Президиумом ВС.

Заявление об обжаловании должно быть получено Президиумом не позднее трёх месяцев с момента вступления в силу описанных выше постановлений. При его составлении важно указать следующие сведения:

1. Полное наименование органа правосудия - «Президиуму Верховного суда Российской Федерации».
2. ФИО и адрес заявителя.
3. ФИО и адрес остальных участников обжалуемого судебного разбирательства.
4. Наименования судов, вынесших решение в порядке первой, апелляционной или кассационной инстанции, суть постановлений.
5. Причины и основания обращения с приведением веских аргументов указанным доводам.
6. Суть просьбы.

Заявление о надзоре необходимо сопроводить копиями по количеству участников дела, документальными доказательствами, копиями решений, определений и постановлений, приятных по данному делу нижестоящими инстанциями.

Другие жалобы

ВС РФ также занимается рассмотрением претензий в порядке первой инстанции. К подсудным ему делам относятся:

• обжалование нормативных, ненормативных правовых актов;
• оспаривание постановлений квалификационной коллегии судей РФ (в том числе и Высшей);
• обжалование действий (бездействия) Высшей экзаменационной комиссии по прохождению экзамена на должность судьи;
• оспаривание решения (его отсутствие) ЦИК РФ и др.